Договор изготовление продукции с логотипом

Договор на разработку, изготовление и поставку рекламной/сувенирной продукции

ДОГОВОР N ____ на разработку, изготовление и поставку рекламной/сувенирной продукции

__________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующ__ на основании __________________, с одной стороны, и __________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующ___ на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательство по разработке, изготовлению (далее по тексту — «работы») и поставке рекламной/сувенирной продукции ____________________ (указать наименования продукции) Заказчику партиями в количестве, указанном в заказе на разработку и изготовление каждой партии продукции.

1.2. Работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, выполняются в следующем порядке:

1.2.1. Заказчик подает Подрядчику заказ на разработку и изготовление определенной партии рекламной/сувенирной продукции (далее по тексту — «продукция»), содержащий сведения о виде, количестве продукции, сроке выполнения работ и иных существенных условиях.

1.2.2. Стороны составляют и подписывают техническое задание, в котором указывают: вид и количество продукции, подлежащей разработке и изготовлению Подрядчиком, сроки выполнения работ, стоимость работ, сроки и порядок оплаты, а также иные существенные условия по усмотрению Сторон.

1.2.3. После выполнения работ по техническому заданию в полном объеме Сторонами составляется и подписывается акт выполненных работ.

1.3. После выполнения работ, предусмотренных техническим заданием (п. 1.2 настоящего Договора), Подрядчик осуществляет поставку разработанной и изготовленной продукции Заказчику в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. В течение _____________ дней с момента подписания Сторонами технического задания (п. 1.2 настоящего Договора) предоставлять Подрядчику логотипы, слайды, тексты,, технические характеристики и другие необходимые для выполнения работ материалы.

2.1.2. Производить приемку результата выполненных работ в порядке, сроки и на условиях, которые установлены настоящим Договором.

2.1.3. По требованию Подрядчика незамедлительно предоставлять ему необходимую информацию, сведения и материалы.

2.1.4. Принимать поставляемую Подрядчиком по настоящему Договору продукцию.

2.1.5. Оплачивать цену договора в размере, порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором и соответствующим техническим заданием.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора в случае, если Подрядчик не приступает к исполнению своих обязанностей в сроки, установленные настоящим Договором и соответствующим техническим заданием, либо выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

2.2.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Разработать и изготовить продукцию в соответствии с условиями технического задания к настоящим Договором и передать ее в собственность Заказчика.

2.3.2. Выполнять работы с надлежащим качеством и в установленные настоящим Договором и соответствующим техническим заданием сроки.

2.3.3. При выполнении работ руководствоваться указаниями Заказчика.

2.3.4. Осуществить поставку продукции Заказчику по адресу, указанному в разделе 10 настоящего Договора.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Не приступать к выполнению работ, а начатые работы приостановить в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательства, установленного п. 2.1.1 настоящего Договора.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена договора (цена выполнения работ по разработке и изготовлению соответствующей партии продукции, а также цена поставки такой партии продукции Заказчику), а также порядок ее оплаты устанавливаются Сторонами в соответствующих технических заданиях.

3.2. Оплата цены договора производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.3. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. После выполнения работ по каждому техническому заданию Сторонами производится сверка взаимных расчетов, в результате которой оформляется соответствующий акт.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ

4.1. В течение _____________ дней с момента подписания Сторонами технического задания (п. 1.2.2 настоящего Договора) Подрядчик представляет на утверждение Заказчика разработанные макеты продукции.

4.2. Заказчик обязуется в срок не позднее ______________________ дней с момента получения макетов рассмотреть их и утвердить либо предоставить Подрядчику свои замечания и срок для устранения таких замечаний.

После устранения замечаний Подрядчик повторно представляет на утверждение Заказчику макеты продукции. Согласование производится в установленные настоящим пунктом сроки и порядке.

Права Заказчика в случае неустранения Подрядчиком замечаний в установленный срок определяются п. 2.2.3 настоящего Договора.

4.3. После согласования макета продукции Подрядчик выполняет работы по изготовлению продукции в срок, установленный техническим заданием к настоящему Договору.

4.4. По окончании изготовления продукции Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности продукции к отгрузке.

4.5. В срок, установленный соответствующим техническим заданием, Подрядчик доставляет продукцию Заказчику по адресу, установленному в разделе 10 настоящего Договора.

4.6. Одновременно с продукцией Заказчику передается акт выполненных работ в двух экземплярах, а также товаросопроводительные документы на продукцию.

4.7. Заказчик обязуется в течение _______________________ дней после получения акта выполненных работ подписать его или представить Подрядчику мотивированный отказ от его подписания в письменном виде с указанием всех претензий к поставленной продукции.

4.8. В случае если в установленный п. 4.7 настоящего Договора срок от Заказчика не поступит подписанный акт выполненных работ либо мотивированный отказ от его подписания, акт выполненных работ считается подписанным, а работы выполненными надлежащим образом на ________________ день с момента получения акта Заказчиком.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Неисполнение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Договором, влечет за собой возможность применения штрафных санкций, подлежащих выплате виновной Стороной.

5.2. В случае нарушения срока поставки продукции, установленного техническим заданием, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере ___% от цены партии продукции, определенной в соответствующем техническом задании, за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения срока оплаты цены договора, установленного техническим заданием, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере ___% от не оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.4. В случае обнаружения Заказчиком продукции, не соответствующей утвержденному макету, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:

— соразмерного уменьшения цены договора;

— безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

— возмещения своих расходов на устранение недостатков (п. 2.2.3 настоящего Договора), а в случае, если недостатки не будут устранены Подрядчиком в разумный срок, отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, таких, как военные действия, забастовки, пожары, стихийные бедствия, революции и иные обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, сроки, предусмотренные настоящим Договором для исполнения соответствующих обязательств, отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства или их последствия.

6.3. О наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, Стороны извещают друг друга немедленно. При этом Сторона, для которой наступили подобные обстоятельства, обязана предоставить другой Стороне подтверждение соответствующего органа.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны будут стремиться разрешать все разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.

7.2. Если указанные разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___»_____________ ___ г.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Переписка Сторон (обмен документами, сообщениями) производится по факсу с незамедлительным направлением соответствующей Стороной подлинников документов, сообщений другой Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, сообщений представителю другой Стороны.

Документы, сообщения, полученные по факсу, считаются действительными до момента получения Сторонами подлинников таких документов, сообщений.

Документы, сообщения направляются по номеру факса, указанному в разделе 10 настоящего Договора.

Документы, сообщения считаются направленными по факсу надлежащим образом при условии сообщения представителем другой Стороны номера входящего документа.

9.2. Настоящий Договор регулирует отношения по выполнению Подрядчиком работ по разработке и изготовлению продукции для Заказчика и отношения по поставке продукции Заказчику (смешанный договор).

Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

9.4. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о перемене своего местонахождения и/или почтовых адресов, платежных реквизитов.

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Договор на изготовление печатной продукции

Наш основной договор. Является рамочным: заключается на определённый срок и оговаривает все возможные коллизии, могущие случиться в ходе взаимодействия типографии с клиентом. Характеристики конкретного заказа и условия его выполнения определяются специальными приложениями, коих может быть сколько угодно.

Мы не идём на заключение договоров с другим текстом, предложенных нам клиентом. Мы готовы обсуждать любые изменения в тексте настоящего договора. Вы должны быть готовы к тому, что мы не согласимся с предложенными вами изменениями.

alaya_bukva_dogovor_2017.pdf/ 300 Кб

alaya_bukva_dogovor_2017.doc / 138 Кб

© 1999 — 2014
ООО «Алая Буква СПб» — типография
ИНН 7813505561
ОГРН 1117847266811
Карта сайта

Договор изготовление продукции с логотипом

Для получения доступа к аналитической информации по процедуре, Вам необходима лицензия OTC

Для получения доступа к аналитической информации по процедуре, Вам необходима лицензия OTC

Все оценочные параметры рассчитаны исходя из похожих тендеров данного Заказчика

Договор № на изготовление полиграфической продукции

Главная > Документ

на изготовление полиграфической продукции

г. Москва «___» ________ 2013 года

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕЛИОС» (Торговая марка «Мульти Принт Пэкиджин», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Головенкина Г.Л. действующего на основании Устава, одной стороны и «З», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора «фио», действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Полиграфическая продукция – продукция представленная в виде этикеток, коробок, запечатанных листов и т.п..

2. Заявка – документ, выражающий волеизъявление Заказчика получить полиграфическую продукцию и содержащий гарантию ее оплаты.

3. Заказ-спецификация — двусторонний документ, содержащий наименование Полиграфической продукции, ее тираж, стоимость, ориентировочный срок изготовления, условия доставки, технические характеристики и требования к Полиграфической продукции и материалам, из которых она должна быть выполнена и иные необходимые условия для изготовления Тиража.

4. Исходный информационный материал – комплект информации, который может включать в себя оригинал-макет, тексты, изобразительные материалы, слайды, цветоделенные фотоформы и т.п. на электронном, бумажном и ином носителе.

5. Оригинал – макет: макет продукции в электронном либо в вещественном виде, определяющий форму и расстановку изобразительной и цветовой информации.

6. Пробная печать — печать некоммерческого тиража для достижения заданных технологических параметров печати удовлетворяющих Заказчика в целях достижения контрольного оттиска.

7. Коммерческая печать – печать тиража с целью выполнения Заявки Покупателя.

8. Печатная продукция – бумага или другой материал с нанесенным красочным слоем.

9. Тираж – общее количество всех экземпляров печатной продукции одного наименования, полученный при печати тиража в процессе коммерческой печати.

10. Повторный тираж – следующий за первым тираж полиграфической продукции.

11. Приладка — печать определенного количества печатной продукции для достижения заданных технологических параметров печати.

12. Технологическая оснастка — штампы: вырубные и/или высечные, клише: конгрев и/или тиснение.

13. Цветоделенная фотоформа – диапозитив одного из четырех базовых цветов полиграфии.

14. Технологические условия производства печатной продукции – нормы, условия и допуски, согласованные Сторонами и применяемые для производства печатной продукции Заказчика.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению тиражной полиграфической продукции (далее по тексту «Продукция») из сырья Исполнителя (Заказчика) на основании подаваемой Заказчиком Заявки (форма в Приложении №1), согласно утвержденному сторонами Заказу-спецификации (форма в Приложении №2) и в соответствии с Технологическими условиями производства печатной продукции (Приложение №5), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

Ознакомьтесь так же:  Духовное завещание и.я.яковлева чувашскому народу

1.2. Подписание сторонами Заказа-спецификации подразумевает согласие со всеми его пунктами и дает Исполнителю право приступить к его исполнению коммерческой печати, закупать и резервировать необходимые расходные материалы.

1.3. Заказчик обязуется оплатить и принять Полиграфическую продукцию, изготовленную для него Исполнителем, на условиях настоящего Договора.

II. Обязательства и гарантии Сторон.

2.1.1. Предоставить Исполнителю необходимую исходную информацию, оформленную Заявкой на полиграфическую продукцию (далее — Заявка). Заявка содержит следующую обязательную информацию о продукции: наименование, комплектацию, тираж по каждой позиции, желаемый срок поставки, емкость упаковочной тары, наличие либо отсутствие необходимости вносить какие-либо текстовые изменения в оригинал-макеты. Заявка заверяется печатью, подписывается полномочным представителем Заказчика и передается Исполнителю в виде оригинала. Допускается передача Заявки факсимильным сообщением со сроком получения оригинала — не позднее дня подписания Заказа-спецификации.

2.1.2. Подтвердить свою Заявку, подписав Заказ-спецификацию в течение 3 (трех) календарных дней со дня его получения от Исполнителя или сообщить ему о своем отказе от данного заказа.

2.1.3. Передать Исполнителю необходимый, для каждого конкретного заказа, исходный информационный материал, согласно соответствующей Заказ-спецификации. Требования к исходному информационному материалу указаны в Приложении №5 к настоящему Договору. Весь исходный информационный материал предоставляется не позднее дня подписания Заказа-спецификации.

2.1.4. Оплатить и принять заказанную и изготовленную Продукцию согласно условиям Договора и соответствующего Заказа-спецификации.

2.1.5. Осуществлять заказ тиражей в соответствии с условиями Приложения №4 настоящего Договора.

2.1.6. Предоставить перечень лиц в случае делегирования полномочий по подписанию Заявок и Заказов–спецификаций иным лицам, кроме руководителя Заказчика, с указанием сроков полномочий на совершение указанных действий, удостоверенный руководителем предприятия либо предоставить доверенность на совершение указанных действий также за подписью руководителя.

2.1.7. Немедленно сообщать Исполнителю об изменениях в технологическом процессе производства и/или замене оборудования, взаимодействующего с изготовленной Исполнителем Продукцией. Если это влечет изменение в характеристиках полиграфической продукции — предоставить Исполнителю скорректированные техзадания либо предоставить новые характеристики продукции.

2.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Заказчика Заявки на производство полиграфической продукции оформить Заказ-спецификацию, подписать его и отправить по факсу, а затем почтой, либо сообщить о невозможности исполнения Заявки.

Выполнение Заявки осуществляется при наличии у Исполнителя оригинал-макетов, утвержденных полномочным представителем Заказчика. Оригинал-макет является объектом авторского права, и отношения сторон в этой части регулируются нормами законодательства об авторском праве.

2.2.2. Обеспечить приемку и хранение технологической оснастки.

2.2.3. Изготовить и передать готовую Продукцию лицу, предъявившему соответствующую доверенность от Заказчика, удовлетворяющую требованиям, указанным в Приложении №3 к настоящему Договору.

2.2.4. Обеспечить упаковку и погрузку готовой Продукции на территории Исполнителя.

2.2.5. Сохранять фиксированную цену на изготавливаемую продукцию в соответствии с условиями Приложения №4 настоящего Договора.

2.2.6. Обозначать свои выходные данные на поставляемой продукции в соответствии с частью IV Гражданского кодекса Российской Федерации, в согласованных с Заказчиком местах.

2.2.7. Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить изготовление Продукции при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе изготовления Продукции;

иных обстоятельств, угрожающих качеству готовой Продукции либо создающих невозможность ее поставки в согласованный срок, в том числе при обнаружения недостатков в поставленном Заказчиком исходном информационном материале.

Указанные обстоятельства влияют на срок изготовления Продукции в сторону его увеличения.

2.3. Исполнитель вправе:

2.3.1. Привлекать третьих лиц для исполнения условий настоящего Договора. Ответственным за действия третьих лиц перед Заказчиком остается Исполнитель.

III. Предпечатная подготовка.

3.1. В соответствии с п.2.1.3. Заказчик передает Исполнителю исходный информационный материал для изготовления тиража. В случае получения Исполнителем исходного информационного материала не соответствующего требованиям Исполнителя либо получения исходного информационного материала на некачественном носителе или с техническими погрешностями, он обязан известить об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения.

3.2. По согласованию сторон, Исполнитель может подготовить своими силами и средствами за счет Заказчика новый дизайн полиграфической продукции или доработать существующий дизайн. Данная работа является предметом отдельного договора и оплачивается отдельно. Право собственности на дизайны Продукции, заказанные у Исполнителя, принадлежат Заказчику с момента их оплаты и принятия Заказчиком, в соответствии с Актом сдачи-приемки. Права собственности на дизайн Продукции не принятый и/или не оплаченный Заказчиком, принадлежат Исполнителю.

3.3. После подтверждения Исполнителем соответствия исходного информационного материала требованиям Исполнителя, Стороны согласовывают потребность в изготовлении пробной печати. Сторона, инициирующая производство пробной печати принимает на себя расходы по ее производству. Порядок заказа пробной печати по инициативе Заказчика аналогичен процедуре, прописанной в п.2.1. настоящего Договора. В случае производства пробной печати по инициативе Заказчика, срок оплаты счета по пробной печати не позднее 3 (трех) дней с даты его выставления Заказчику.

3.4.1.Печать по контрольному оттиску Исполнителя. Целью пробной печати является достижение заданных технологических параметров печати в соответствии с Заявкой Заказчика. Результатом пробной печати должен являться утвержденный Заказчиком контрольный оттиск. В случае наличия у Заказчика ранее отпечатанного контрольного оттиска, качество Продукции оценивается методами инструментального контроля (спектроденситометром) представленного контрольного оттиска и полученного при печати тиражного оттиска. В этом случае присутствие Заказчика при печати Продукции не обязательно.

3.4.1.1. В случае, присутствия Заказчика при пробной или тиражной печати, при нем производится приладка и он подписывает удовлетворяющий его требованиям оттиск «В печать».

В случае не достижения требуемых Заказчиком параметров, вызванного технологическими ограничениями:

Исполнитель вправе отказаться от выполнения Заявки Заказчика;

По соглашению Сторон назначается повторная печать с изменением технологических параметров. Повторная печать проводится за счет стороны, инициирующей повторную печать.

3.4.1.2. По взаимному решению Сторон возможно отклонение от стандартных параметров печати в рамках установленных технологических норм Исполнителя. Решение об изменении стандартных параметров печати принимается на месте в присутствии представителя Заказчика либо согласовывается с ним письменно. Печатный оттиск утверждается Заказчиком «В печать». При этом изменение стандартных параметров печати может привести к увеличению стоимости Продукции и сроков изготовления, что оформляется дополнительным соглашением.

3.4.1.3. Утвержденный Заказчиком контрольный оттиск с надписью Заказчика «В печать» является эталонным оттиском для коммерческой печати в дальнейшем тиражей аналогичной Продукции.

3.4.2. Печать по денситометрическим нормам. При этом качество исполнения технического задания, согласованного в Заявке, проверяется методами инструментального контроля в соответствии с действующими в полиграфии нормами на печатные процессы. В этом случае присутствие Заказчика при печати Продукции не обязательно.

3.4.3. Печать по цветопробе или печатному образцу выполненным сторонней организацией, утвержденным Заказчиком. В этом случае присутствие Заказчика при печати Продукции обязательно, за исключением случая, когда Заказчиком дано письменное согласие, выраженное в Заявке на самостоятельную работу Исполнителя. Исполнитель в этом случае не несет ответственность за цветовое отличие тиражного оттиска от представленных Заказчиком образцов цвета.

3.5. Перед изготовлением первого тиража, а также при изготовлении повторных тиражей, по мере износа технологической оснастки в соответствии с технологическими нормами, необходимой для производства тиража Заказчик обязан приобретать и передавать Исполнителю технологическую оснастку либо возмещать расходы Исполнителя на ее приобретение. В случае приобретения технологической оснастки Исполнителем, срок возмещения расходов — не более 3 (трех) календарных дней с момента выставления счета.

Технологическая оснастка, оплаченная Заказчиком, является его собственностью.

IV. Порядок сдачи и приемки Продукции.

4.1. Получение Заказчиком полиграфической продукции производится следующим образом:

— Заказчик получает Продукцию в месте нахождения Исполнителя в 3-х дневный срок после получения уведомления о готовности Продукции. Уведомление о готовности осуществляется либо по телефону либо факсовым сообщением. Доставка осуществляется на условиях самовывоза.

4.2. В случае просрочки выборки Заказчиком Продукции (при самовывозе) в сроки, указанные в п.4.1. настоящего Договора более, чем на 5 рабочих дней, Продукция считается принятой на складское хранение.

В этом случае Заказчик вправе вывезти Продукцию из места ее хранения только при условии оплаты Исполнителю расходов, связанных с хранением из расчета 185 рублей за одно палето-место за сутки хранения.

4.3. В момент приемки Продукции доверенное лицо Заказчика проверяет ее соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по наименованию, количеству мест и ассортименту. Количество и ассортимент определяется на основании данных, указанных на ярлыках.

Одновременно проверяется наличие маркировки и целостность упаковки.

4.4. Подписание доверенным лицом Заказчика товарно-сопроводительных документов означает проведение проверки в соответствии с п.4.3. настоящего Договора.

4.5. Приемка продукции осуществляется на основании Инструкции Госарбитража СССР о порядке приемки продукции по количеству и качеству от 15.06.65 года № П-6 (за исключением п.18-21) и от 25.04.66 года № П-7 (за исключением п.20-23) в части не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации и условиям настоящего Договора, на складе Заказчика. В случае противоречий между указанными выше Инструкциями и условиями договора, приоритетными являются условия настоящего Договора.

4.6. Качество продукции должно соответствовать ОСТ 29.1-2001 и ГОСТам 12301, 12303.

4.7. Приемка продукции по качеству и количеству мест (явные дефекты) осуществляется в течение 10 календарных дней с даты поставки (отпуска) Продукции. При не соответствии продукции по качеству и количеству мест составляется акт приемки. Уведомление и вызов представителя Исполнителя является обязательным. По истечении указанного срока, претензии по качеству и количеству мест (в части явных дефектов) не принимаются.

4.8. Исполнитель не принимает от Заказчика рекламаций, связанных с качеством поставленной Продукции в случае не выполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п.2.1.7. настоящего Договора.

4.9. Переход права собственности и риск случайной гибели или повреждения Продукции переходит на Заказчика с момента фактической передачи Продукции уполномоченному представителю Заказчика или первому перевозчику на основании товарно-сопроводительных документов.

4.10. По истечении гарантийного срока на Продукцию (п.4. Приложения №5), претензии по качеству (скрытые дефекты) не принимаются.

4.11. Исполнитель рассматривает претензии Заказчика по качеству Продукции при соблюдении Заказчиком условий хранения и использования Продукции, указанных в Соглашении о технологических условиях производства печатной продукции (Приложение №5).

4.12. При печати с готовых пленок Заказчика, Исполнитель не несет ответственность за их качество и орфографические ошибки, а также за неудовлетворительное качество продукции из-за некачественных пленок Заказчика.

4.13. В случае не достижения Сторонами согласия по вопросу качества Продукции, документом, подтверждающим обоснованность претензий, стороны признают Акт экспертизы любой независимой экспертной организации, согласованной Сторонами. Расходы по проведению экспертизы несет Сторона, доводы которой не подтвердились.

4.14. Количество изготовленной продукции может быть на 10 % больше или меньше общего количества, согласованного в соответствующем Заказе-спецификации. В этом случае стоимость Тиража соответственно увеличивается или уменьшается при расчетах.

4.15. Обязательным условием рассмотрения претензии по количеству и/или качеству продукции является предоставление Заказчиком следующих документов:

— ярлык с паллеты, гофроящика;

V. Упаковка и маркировка.

5.1. Упаковка должна обеспечивать сохранность Продукции при обычных условиях хранения и транспортировки. Требования к упаковке указаны в Соглашении о технологических условиях производства печатной продукции (Приложение №5).

5.2. Каждое место упакованной Продукции должно быть снабжено ярлыком, в котором содержится наименование Заказчика и Исполнителя, наименование и количество Продукции, а так же иные необходимые сведения.

5.3. Упаковочная тара: европоддон 1200*800 и еврокрышка 1200*800 являются возвратной тарой и подлежат возврату Заказчиком Исполнителю, в случае невозврата возвратной тары Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату возвратной тары в соответствии с количеством и ценой указанными в товарной накладной на поставку продукции.

6.1. Стоимость конкретного заказа согласовывается в соответствующем Заказе-спецификации (Приложение №2) и уточняется в счете-фактуре по факту изготовления конкретного заказа с учетом п.4.14. настоящего Договора.

6.2. Порядок оплаты конкретного заказа согласовывается в соответствующем Заказе-спецификации.

6.3. Стороны вправе зафиксировать размеры тиражей и цены на изготавливаемую продукцию в Приложении №4 к настоящему Договору.

6.4. В случае систематических (2 и более раз) просрочек оплаты счетов Заказчиком Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке приостановить действие настоящего Договора или перевести Заказчика на другую форму расчетов. Названный порядок вступает в действие по истечении 5-ти дневного срока с момента письменного извещения Заказчика о вступлении в силу условий настоящего пункта.

6.5. Датой оплаты по настоящему Договору считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

6.6. Оплата продукции производится путем безналичных перечислений на р/с Исполнителя либо иным другим, не запрещенным законодательством Российской Федерации способом , по согласованию Сторон.

6.7. Исполнитель имеет право инициировать увеличение согласованных цен на продукцию в случае увеличения цен на сырье и материалы, необходимые для изготовления тиража, а также при увеличении иных издержек, связанных с производственным процессом. Срок согласования — не более 7 (семи) дней с даты предложения о согласовании новой цены.

Ознакомьтесь так же:  Предварительный договор продажи предприятия

7.1. В случае, если изготовление работ по договору выполняется из материалов Заказчика (давальческого сырья), данное сырье должно соответствовать качеству и техническим характеристикам, необходимым для выполнения продукции, для которой это сырье было передано.

Исполнитель при выявлении не соответствия предоставленного сырья изготавливаемой продукции, обязан приостановить работы до получения письменного распоряжения Заказчика о целесообразности дальнейшего изготовления заказа. При этом стоимость уже произведенных работ (изготовленных изделий) подлежит оплате Заказчиком, а сроки сдачи и цена заказа подлежат пересмотру Сторонами.

VIII. Ответственность Сторон.

8.1. За просрочку исполнения обязательств с виновной стороны взыскивается неустойка, в размере 0,1 процент от суммы, не поставленной, не выбранной либо не оплаченной в срок продукции, за каждый день просрочки исполнения обязательств, вплоть до их исполнения, но не более 10% от стоимости не поставленной, не выбранной, не оплаченной в срок продукции.

8.2. Пени по настоящему Договору, а также иные санкции имущественного характера и убытки начисляются и уплачиваются только после того, как пострадавшая сторона выставит письменную претензию виновной стороне. Виновная сторона должна письменно ответить на претензию в течение 5 рабочих дней. Если в течение этого срока ответа не последовало, Стороны считают, что виновная Сторона отказалась уплачивать пени.

8.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора или отказа от подписанного ранее Заказа-спецификации по инициативе Заказчика, последний оплачивает Исполнителю, возникшие к такому моменту, фактические затраты Исполнителя, подтвержденные соответствующей документацией.

8.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора признанных таковыми законодательством Российской Федерации. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. Свидетельство Торгово-промышленной палаты является достаточным доказательством возникновения данных обстоятельств.

8.5. Заказчик несет полную ответственность за несоответствие действительности переданной им текстовой информации, использованной Исполнителем на Продукции.

8.6. В случае возникновения претензий со стороны третьих лиц в отношении содержания и оформления изготовленной Исполнителем в соответствии с настоящим Договором Продукции (прав на товарный знак, торговую марку, эмблему и т.д.), всю ответственность принимает на себя Заказчик.

8.7. Предъявление любой из Сторон иска в суд не освобождает Стороны от исполнения денежных и иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 1 (один) год. Если за 1 (один) месяц до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон письменно не заявит о прекращении его действия, Договор считается продленным на тот же срок.

9.2. Условия Договора действуют, если Стороны при подписании Заказа-спецификации на конкретный заказ не договорились об иных, отличных от указанных в Договоре условий. Условия Договора могут быть также изменены дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

9.3. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика, Исполнитель обязан возвратить предоставленные Заказчиком исходные информационные материалы, а также технологическую оснастку, оплаченную Заказчиком. Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Исполнителю произведенных затрат.

10.1. Все споры, которые могут возникнуть в процессе выполнения настоящего Договора, Стороны обязуются решать в претензионном порядке.

10.2. В случае невозможности такого урегулирования в 10-ти дневный срок с момента получения адресатом претензии, споры передаются для разрешения в Арбитражный суд г. Москвы.

11.1. Заказчик не вправе отказаться от продукции либо изменить заказанное количество или характеристики продукции позднее даты подписания Заказа-спецификации.

11.2. Заказчик гарантирует Исполнителю, что передаваемая в соответствии с договором информация, в том числе объекты промышленной собственности, предназначенные для размещения на Продукции, не противоречат действующему законодательству Российской Федерации и не нарушают каких-либо прав третьих лиц, в том числе авторских прав.

11.3. Все приложения, перечисленные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.

11.4. Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.5. Экземпляры договоров и Приложений к договорам, полученные по факсу имеют юридическую силу до момента обмена Сторонами подлинными экземплярами.

XI.Юридические адреса и реквизиты Сторон:

Приложение к договору на изготовление продукции

Для Вашего удобства мы сохраняем все изменения на данной странице в файлах cookies браузера. Если Вы случайно закроете страницу, а потом опять ее откроете, то проделанная работа не будет потеряна.

Для полноценного сохранения данного документа в систему и работы с ним, потребуется регистрация (несколько секунд).

Простая регистрация занимает всего несколько секунд.

Никакого спама, ваши данные под надежной защитой!

Предусмотрен бесплатный тестовый период, позволяющий ознакомиться со всеми возможностями системы.

  • Редактировать тексты документов
  • Выгрузить документы
  • Создание заполненных документов на основе шаблонов
  • Создание своих шаблонов
    (в т.ч. импортом)
  • Согласование документов с коллегами и контрагентами в режиме совместной работы

2. Адрес места доставки Продукции: __

3. Срок изготовления (выполнения Работ) и доставки Продукции (п.2): не позднее _
4. Порядок платежей: Оплата по настоящему Заказу производится Заказчиком в порядке, установленном разделом 4 Договора.
5. Технические требования к изготавливаемой Продукции:___
Во всем остальном, что не предусмотрено данным Заказом, Стороны руководствуются условиями и положениями Договора на поставку Товара № _____ от «___» ___ 200_ года.

Изготовителю продукции с нанесением товарного знака правообладателя безопаснее заключать договор подряда

Лаврухина Анна Владиславовна , старший юрист юридической компании «ПРИОРИТЕТ» [email protected]

Правообладатели товарных знаков часто не имеют возможности производить продукцию самостоятельно, и обращаются к изготовителям, которые производят товар и наносят на него соответствующий товарный знак. В такой ситуации перед правообладателем встает вопрос: как оформить отношения с изготовителем, чтобы исключить неправомерное использование товарного знака и избежать возможных споров с налоговыми органами. Изготовители же опасаются дополнительной ответственности перед потребителями, если права на товарный знак будут оформлены неверно. Да и проблемы с налоговым учетом расходов, возникающих при исполнении обязательств перед правообладателем, им тоже ни к чему.

Использование товарного знака возможно и без лицензионного договора

Вначале определим, что же законодатель и судебная практика понимают под использованием товарного знака, и какими способами такое право может быть передано.

Закон предусматривает различные варианты и способы использования товарного знака, главное, чтобы оно осуществлялось с разрешения правообладателя.

ЦИТАТА. «Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак) . Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак» (п. 1 ст. 1484 ГК РФ).

Использование товарного знака представляет собой осуществление исключительного права на товарный знак лицом, владеющим таким правом на каком-либо основании. Правообладатель может реализовать свое исключительное право, например, путем размещения товарного знака на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот (п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Распоряжение исключительным правом на товарный знак происходит путем заключения соответствующих соглашений. Законом предусмотрено два способа распоряжения исключительным правом на товарный знак — путем заключения договора об отчуждении такого права или путем заключения лицензионного соглашения (ст. 1488, 1489 ГК РФ). Гражданский кодекс не запрещает использовать и другие формы соглашений об использовании товарного знака. Хотя, конечно, по сути эти соглашения будут лицензионными.

Помимо указанных двух вариантов, ГК РФ предусматривает еще один, третий, способ использования товарного знака — под контролем правообладателя (п. 2 ст. 1486). Появление в законе формулировки «использование товарного знака под контролем правообладателя» было вызвано сложившейся практикой. В этом случае субъектом осуществления исключительного права остается правообладатель, но фактическое размещение товарного знака осуществляется другим лицом.

ПРАКТИКА. Иностранная компания обратилась в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, ссылаясь на отсутствие лицензионных или сублицензионных договоров в отношении товарного знака в течение трех лет. Роспатент отказал в удовлетворении заявления, а компания обжаловала отказ в суде. Арбитражные суды признали отказ Роспатента правомерным, посчитав, что спорный товарный знак в течение предшествующих трех лет использовался в составе комбинированного товарного знака при производстве товара под контролем правообладателя. Доказательством послужили лицензионный и сублицензионные договоры, предметом которых являлось использование комбинированного товарного знака; а также подтверждение правообладателем факта, что он контролировал производство продукции по таким товарным знаком. Изготовитель признан по отношению к правообладателю «другим лицом», использующим товарный знак без лицензионного договора (определение ВАС РФ от 18.04.2012 № ВАС-4005/12).

Как видно из приведенного примера, товарный знак может и не быть непосредственным предметом лицензионного или сублицензионного договоров. Ключевое значение при установлении факта использования товарного знака будет предусмотренное соглашениями право правообладателя контролировать производство товара, а также необходимость получения его согласия для нанесения товарного знака изготовителем на товар.

Как видно, товарный знак может быть признан используемым на законном основании и без наличия лицензионных соглашений об этом, если он используется под контролем правообладателя. Особенно важно понимать, что в этом случае такое использование товарного знака со стороны изготовителя не будет являться осуществлением исключительного права на товарный знак.

Регистрация лицензионного договора не влияет на налогообложение связанных с ним расходов
Итак, использование товарного знака под контролем правообладателя не является, по сути, осуществлением исключительного права на товарный знак. Поэтому для такого использование не нужно заключать лицензионные договоры и другие соглашения об использовании товарного знака, предметом которых является именно осуществление исключительного права.

Если же предполагается использование товарного знака в смысле осуществления исключительного права, то законно это можно делать только на основании письменного договора, подлежащего государственной регистрации. При этом отсутствие государственной регистрации такого договора влечет его ничтожность (ст.ст. 165, 1235 ГК РФ, п.50 Постановления Пленума ВС РФ №5 и Пленума ВАС РФ №29 от 26.03.2009г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ»).

Отсутствие регистрации лицензионного договора имеет, в основном, гражданско-правовые и налоговые последствия. Так, при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все исполненное по сделке (ст.167 ГК РФ).

Налоговые последствия в основном связаны с вопросом: возможно ли включать оплаты по такому договору в расходы при исчислении налога на прибыль. По этому поводу в сложившейся практике существует целых три подхода: до государственной регистрации лицензионного договора относить платежи по нему на расходы нельзя (Письмо УМНС РФ по г. Москве от 30.09.2002г. №26-12/45796); до государственной регистрации лицензионного договора относить платежи по нему на расходы можно, при условии наличия условия о распространении договора на прошлые периоды в порядке пункта 2 статьи 425 ГК РФ (Письмо Министерства финансов РФ от 04.04.2011г. №03-03-06/4/28); до государственной регистрации лицензионного договора относить платежи по нему на расходы можно в любом случае при наличии полного комплекта подтверждающих документов, так как налоговый кодекс не связывает наличие или отсутствие регистрации договора с правом налогоплательщика на применение вычета по налогу на прибыль, а факт регистрации договора в целях налогообложения не является существенным. И если понесенные расходы подтверждены надлежащим образом, суды признают их учет правомерным.

ПРАКТИКА . Между правообладателем и обществом был заключен договор о неисключительном праве использования товарного знака. Расходы по данному договору общество учитывало в целях налогообложения прибыли. Налоговый орган посчитал, что общество эти расходы учитывало неправомерно, поскольку заключенный с правообладателем договор не был зарегистрирован. В связи с этим расходы по договору не являются экономически целесообразными и не могут уменьшать налогооблагаемую прибыль общества. Суды всех инстанций посчитали выводы налогового органа необоснованными, указав, что налоговый орган не вправе оценивать целесообразность расходов, понесенных налогоплательщиком. Если такие расходы подтверждены документально, налогоплательщик вправе учесть их в целях налогообложения прибыли. Факт регистрации договора в целях налогообложения не является существенным. (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13.12.2010 по делу № А53-7659/2010).

Аналогичные выводы встречаются и в других судебных актах (постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.12.2011 по делу № А54-999/2011, постановление ФАС Уральского округа от 03.07.2007 по делу № Ф09-4997/07-С3). Несмотря на очевидные плюсы такого подхода с точки зрения налогоплательщика, не вполне понятно, почему суды не учитывают ничтожность подобных договоров в силу прямого указания на это закона.

Необходимость лицензионного договора зависит от модели отношений изготовителя и правообладателя
Далеко не всегда правообладатели, которые для производства продукции обращаются к изготовителям, намерены заключать с последними лицензионные договоры. Однако право изготовителя наносить на продукцию товарный знак, принадлежащий правообладателю, все равно необходимо каким-либо образом зафиксировать. Кроме того, в зависимости от вида заключенного с правообладателем договора сами изготовители могут нести дополнительные риски. Существует два варианта оформления отношений между правообладателем и изготовителем.

Ознакомьтесь так же:  Возврат покупки в течении 15 дней

Изготовление продукции по договору подряда. Правообладатель и изготовитель могут заключить договор подряда на изготовление продукции. В этом случае заключение лицензионных договоров не требуется, так как размещение товарного знака изготовителем осуществляется не на своих товарах, а по заказу правообладателя на его же товарах. Ведь результат работ принадлежит изначально заказчику. Субъектом осуществления исключительного права на товарный знак остается правообладатель. В случае же необходимости подтверждения факта использования товарного знака правообладатель как раз может представить в контролирующие органы или суд договоры подряда и документы, подтверждающие их исполнение.

Интересно, что когда речь идет о привлечении подрядчика-гражданина, который, например, обязан наклеивать этикетки с товарным знаком на продукцию, ни у кого не возникает сомнений, что с таким лицом лицензионный договор заключать не нужно. Но если в качестве подрядчика выступает компания, то некоторые правоприменители резко меняют точку зрения и полагают, что лицензионный договор все-таки необходимо заключать. Хотя, по сути (с точки зрения использования товарного знака), ничего не меняется.

Для изготовителя товара договор подряда является выгодным вариантом оформления отношений с правообладателем. Поскольку в случае, если заказчик окажется ненадлежащим правообладателем и право на использование товарного знака у него отсутствует, то ответственность за незаконное использование товарного знака полностью ляжет на такого заказчика (ст. 14.10 КоАП РФ). К тому же договор подряда защитит изготовителя продукции от претензий настоящего правообладателя.

ПРИМЕР. Общество-правообладатель товарного знака обратилось в ФАС России с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства. Нарушение выразилось в реализации продукции с незаконным использованием на ней товарного знака. В рамках рассмотрения дела было установлено, что на производимых компанией мясных консервах использовались этикетки, дизайн которых являлся сходным до степени смешения с принадлежащими правообладателю товарными знаками. Производитель продукции поставлял ее заказчику в рамках заключенного между ними договора подряда. По условиям договора производитель не мог вносить изменения в дизайн указанных этикеток, а изготавливаемая им продукция, на которой данные этикетки размещались, являлись собственностью заказчика, который осуществлял последующую реализацию продукции. Следовательно, именно заказчик был признан нарушившим пункт 4 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции (решение ФАС России №АК/11922 от 22.04.2010 по делу №1 14/222-09 от 22.04.2010; http://www.fas.gov.ru/ solutions/solutions_30970.html).

Несмотря на то, что изготовитель не является субъектом использования права на товарный знак, ему все же стоит запрашивать информацию от заказчика о том, на каком основании он использует товарный знак. Это необходимо для подтверждения своей добросовестности в случае проверок со стороны контролирующих органов и претензий со стороны правообладателя.

Изготовление продукции по договору поставки. Вторым распространенным способом оформления отношений между правообладателем и изготовителем товара является заключение договора поставки. В данном случае правообладатель выступает в качестве покупателя, а изготовитель — в качестве поставщика.

В этом случае заключение лицензионного договора является обязательным, поскольку изготовитель наносит товарный знак на свой товар (делает для себя в целях будущей продажи), а потом уже продает его с нанесенным на нем или на его этикетке товарным знаком покупателю-правообладателю. При такой модели взаимоотношений именно производитель является субъектом осуществления исключительного права на товарный знак.

ПРАКТИКА. Общество заключило с правообладателями лицензионные договоры о предоставлении права на использование товарных знаков. Они наносились на продукцию заводом-изготовителем, который в качестве продавца поставлял продукцию обществу (покупателю). С заводом общество также заключило сублицензионный договор.

По итогам камеральной проверки налоговый орган признал неправомерным учет обществом расходов в виде лицензионных отчислений, которые оно уплачивало в пользу правообладателей. Компания обжаловала решение инспекции в суд, который встал на сторону заявителя.

Суд указал, что несение обществом расходов по лицензионным договорам направлено на получение в последующем дохода от реализации продукции, маркированной товарными знаками. Инспекция неправомерно разграничивала доходы, полученные обществом в виде сублицензионных платежей, и доходы, полученные от реализации лицензионной продукции (постановление Президиума ВАС РФ от 14.06.2011 № 15093/10).

В рассмотренном случае покупатель поступил правильно, заключив с изготовителем продукции сублицензионный договор. К сожалению, на практике далеко не все правообладатели (лицензиаты), которые оформляют отношения с изготовителями договором поставки, заключают еще и лицензионные (сублицензионные) договоры.

В результате сторонам приходится доказывать, что отношения между правообладателем и заказчиком на самом деле носили характер не купли-продажи, а производства продукции по заказу правообладателя. Чаще всего вопросы к хозяйствующим субъектам в этом случае возникают у налоговых органов, которые считают экономически нецелесообразными расходы лицензиатов и указывают, что лицензионный договор должен был быть заключен правообладателем с заводом-изготовителем. Правда, в зависимости от обстоятельств конкретного дела подобный спор может выиграть и налогоплательщик.

ПРАКТИКА. По итогам выездной налоговой проверки инспекция сняла расходы общества по лицензионным договорам как необоснованные. По мнению налогового органа, общество не использовало товарный знак, право на который приобрело, поскольку само не производило и не вводило в гражданский оборот продукцию с его нанесением. Такую продукцию оно приобретало у производителя по договору поставки. Поэтому инспекция посчитала, что лицензионный договор с правообладателем должен был заключить производитель-поставщик, фактически использовавший товарный знак.

Но суды решили, что отношения между обществом и производителем нельзя расценивать исключительно как отношения покупателя и поставщика. Общество контролировало качество изготавливаемого товара с товарным знаком на всех стадиях производства (выполняло обязанности, предусмотренные лицензионным договором). А производитель-поставщик не мог вводить в оборот продукцию с нанесенным товарным знаком, поскольку не имел права его использовать (определение ВАС РФ от 05.03.2010 № ВАС-1848/10).

Судебная практика по данной категории дел неоднородна. Например, в другом споре суды первой, апелляционной и кассационной инстанции пришли к выводу, противоположному указанному выше. Они посчитали, что именно производитель-поставщик вводил продукцию в гражданский оборот, так как передавал продукцию по договору поставки заказчику, и, соответственно, он же должен был уплачивать лицензионные платежи. Однако ВАС РФ отменил судебные акты нижестоящих судов и указал, что использующим товарный знак является то лицо, которое его реально использует, в том числе путем введения товара в гражданский оборот, а не исключительно то, которое наносит товарный знак на продукцию. ВАС РФ посчитал, что передаче продукции в полном объеме заказчику не может быть признана введением продукции в гражданский оборот. Кроме того, ВАС РФ указал, что хозяйствующие субъекты самостоятельно выбирают способы достижения ими результата от предпринимательской деятельности, а в полномочия налоговых органов не входит вменения налогоплательщиком доходов, исходя из собственного видения достижения экономического эффекта с меньшими затратами (постановление Президиума ВАС РФ от 28.10.2010 № 8867/10).

Как видно, стороны могут использовать разные формы сотрудничества при производстве продукции с товарным знаком, от этого будет зависеть, нужно или нет заключать лицензионный договор. Это право сторон гражданского оборота, которые свободны в выборе способов осуществления ими предпринимательской деятельности, если эти способы не нарушают законодательство РФ.

Подрядчик не является изготовителем продукции в отношениях с потребителями

От вида договора, заключенного между правообладателем и изготовителем, зависит не только необходимость заключения лицензионного договора, но и статус изготовителя в отношениях с потребителями.

Так, при заключении правообладателем и изготовителем договора подряда последний не признается изготовителем с точки зрения Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей». Закон о защите прав потребителей понимает под изготовителем организацию, которые производят товары для реализации потребителям.

В случае изготовления продукции по договору подряда товар вводится в оборот организацией, заказавшей изготовление товара. Она же определяет и его качественные показатели, потребительские свойства. Чаще всего именно эта организация предоставляет те или иные гарантии конечному потребителю товара. По сути, данная организация и является изготовителем товара с точки зрения Закона о защите прав потребителей.

Если товарный знак на произведенную продукцию наносится изготовителем в связи с реализацией им лицензионного договора, изготовителем товара будет не то лицо, чей товарный знак использован для обозначения товара, а лицо, получившее право на использование этого товарного знака на основании лицензионного договора и изготавливающее товар для дальнейшей продажи.

Соглашаясь на сотрудничество с правообладателем-заказчиком, изготовителю следует учитывать изложенную выше особенность.

Изготовление товара подрядчиком не всегда означает использование товарного знака под контролем правообладателя

Как видно из приведенной выше практики, изготовление товара с нанесением на него товарного знака изготовителем широко востребовано. Однако понятие использования товарного знака «под контролем правообладателя», которое зафиксировано в ГК РФ, в законе и судебной практике до сих пор не раскрыто. По этой причине трудно с абсолютной уверенностью назвать те случаи, к которым она применима, и утверждать, что в случае спора суд будет на стороне правоприменителей.

ПРАКТИКА. Общество обратилось в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Роспатент прекратил правовую охрану в части, касающейся определенных видов товаров, поскольку между правообладателем и третьим лицом имелись соглашения об использовании товарного знака. Общество оспорило данное решение в суде. Суд указал, что соглашение об использовании прав содержит условие о контроле качества, и должно быть квалифицировано как лицензионное. Но без государственной регистрации оно считается ничтожным и не подтверждает факт использования товарного знака. Деятельность по такому договору нельзя рассматривать в качестве использования товарного знака под контролем правообладателя. Кроме того, ГК РФ разделяет понятие использования под контролем правообладателя и использования по лицензионному договору. Если лицензионный договор есть, хоть и незарегистрированный, то признать использование товарного знака по нему «под контролем правообладателя» уже нельзя (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2011 № 09АП-23142/2011).

Позицию, которую апелляционный суд занял в приведенном выше примере, нельзя признать абсолютно обоснованной, так как она серьезно ущемляет свободу договора. При этом суд, утверждая, что имеющее место сотрудничество не подпадает под понятие «под контролем правообладателя», не дал толкование указанному понятию. Свою позицию суд обосновал только фактом наличия в соглашении условия о контроле качества. Однако условие о контроле качества может содержаться и в подрядном договоре.

Представляется, что переквалификация договора лишь на основании этого обстоятельства не может быть осуществлена. Но есть надежда, что этот судебный акт будет изменен: в феврале 2012 года кассационная инстанция отправила дело на новое рассмотрение. Хотя это было сделано в связи с необходимостью правильного установления перечня товаров, в отношении которых действует товарный знак.

По моему мнению, производство товара на основании договора подряда в любом случае подпадает под использование товарного знака «под контролем правообладателя». При этом на этикетке товара в качестве производителя/изготовителя необходимо указывать, что товар произведен «по заказу _____ (заказчика)». Не будет нарушением указать «под контролем _____ (заказчика)». Но в связи с тем, что понятие «под контролем» является более широким, чем понятие «по заказу», лучше использовать формулировку «по заказу». Также можно указывать «под контролем и по заказу _____».

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК ПРИЗНАЕТСЯ АМОРТИЗИРУЕМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Налоговый кодекс РФ относит результаты интеллектуальной собственности, в том числе товарные знаки, к амортизируемому имуществу, если они отвечают общим требованиям: могут приносить доход, срок их использования превышает 12 месяцев, а первоначальная стоимость более 40 000 рублей (п. 1 ст. 256, п. 3 ст. 257 НК РФ).

Причем исключительное право на товарный знак налогоплательщик вправе учесть в качестве нематериального актива только после получения свидетельства о регистрации такого товарного знака (письмо Минфина России от 25.03.2011 № 03-03-06/2/47). Соответственно, только после этого налогоплательщик вправе относить на расходы амортизационные отчисления по таким объектам. Неисключительные права на товарный знак к амортизируемому имуществу не относятся, поэтому расходы на их приобретение можно списать единовременно.

Порядок признания расходов на исключительное право на товарный знак будет зависеть от вида деятельности налогоплательщика. Если предоставление таких прав является для компании или предпринимателя одним из видов экономической деятельности, то связанные с ним затраты они вправе учитывать в составе расходов, связанных с производством и реализацией. Если это не так, то амортизационные отчисления можно относить на внереализационные расходы (абз. 2 пп. 1 п. 1 ст. 265 НК РФ).

То же самое правило установлено в отношении доходов в виде сумм полученного лицензионного платежа. Они отражаются как доходы от реализации, если предоставление прав на использование объектов интеллектуальной собственности является одним из видов деятельности организации-лицензиара (п. 1 ст. 249 НК РФ). В ином случае суммы лицензионного платежа входят в состав внереализационных доходов (п. 5 ст. 250 НК РФ).